Contrato de compra y venta de hormigón

En la sociedad actual, la conciencia jurídica del público aumenta constantemente y los contratos son indispensables en muchas situaciones. La firma de un contrato es también una de las bases jurídicas más eficaces. Entonces, ¿cómo redactar un contrato? Esto debe ser muy angustioso para todos. El siguiente es un modelo de contrato de compra y venta concreto (5 artículos generales) que he recopilado para usted. Contrato concreto de compraventa 1

Parte demandante:

Agente autorizado:

Dirección de contacto:

Número de contacto:

Proveedor:

Agente autorizado:

Dirección de contacto:

Número de contacto:

Para regular la compra y venta de hormigón comercial, proteger los derechos e intereses legítimos de ambas partes, aclarar las responsabilidades técnicas y económicas de ambas partes y garantizar el progreso normal de la construcción del proyecto. De conformidad con la "Ley de Contratos de la República Popular China", el "Concreto Premezclado" y las leyes y reglamentos pertinentes, y siguiendo los principios de igualdad, voluntariedad, equidad y buena fe, las partes de oferta y demanda llegan a un consenso sobre la compra. y venta de concreto comercial y celebrar este contrato.

1. Nombre del proyecto: ______________ construcción de proyecto comunitario.

2. Ubicación del proyecto: comunidad ______________.

3. La cantidad de hormigón suministrado es _______m3 (la liquidación se basará en la cantidad real durante la liquidación).

4. El periodo de suministro es de _______año_______mes_______día a_______año_______mes_______día.

5. Nombre del producto, nivel de resistencia, asentamiento, cantidad, precio unitario

1. Nombre del producto:

2. Nivel de resistencia:

3. Desnivel (cm):

4. Cantidad (m3):

5. Precio unitario (yuanes/m3):

6 , Construcción método de transporte al sitio:

7. Precio total:

6. Confirmación de la cantidad de suministro

1. La cantidad de suministro de concreto comercial se basa en la cantidad de Hormigón formado El demandante deberá designar a su representante legal para firmar el albarán de entrega de hormigón del proveedor, el cual servirá como base para la liquidación de la cantidad real de hormigón suministrada por el proveedor.

2. El comprador podrá realizar inspecciones aleatorias sobre la cantidad de hormigón proporcionada por el proveedor, y los costes de inspección correrán a cargo del comprador. Por ejemplo, si la cantidad de un lote de inspecciones aleatorias no es inferior a _______ automóviles y la cantidad pendiente promedio es superior a _______, el proveedor deberá compensar y ser responsable del costo de la inspección aleatoria a _______ veces el monto total de escasez para la inspección aleatoria.

7. Requisitos de la norma de calidad del concreto comercial

La calidad del concreto proporcionado por el proveedor y las materias primas utilizadas deben cumplir con la norma nacional GB14902-2003 "Concreto premezclado". y sus referencias.

8. Derechos y obligaciones básicos del demandante

1. El demandante deberá presentar el hormigón requerido mediante la presentación de un formulario de pedido u otro medio eficaz _______ días antes del vertido del hormigón. del grado de resistencia, cantidad, asentamiento, lugar de vertido, método de vertido, lugar de entrega y otros requisitos relevantes si las circunstancias imprevistas del demandante causan cambios temporales en el tiempo de vertido del hormigón, el demandante deberá notificar de inmediato al proveedor.

2. El comprador debe proporcionar las condiciones necesarias para el transporte y uso del concreto comercial en el sitio de construcción, asegurarse de que los caminos en el sitio de construcción sean lisos, tengan el suministro de agua, iluminación y otras instalaciones y estacionamiento necesarios. espacios, y organizar la presencia de personal dedicado en el sitio de construcción. Responsable del despacho y comando en el sitio para garantizar la entrada y salida sin problemas de los vehículos y el personal acompañante al sitio de construcción.

3. Después de que el camión hormigonera llegue al sitio de construcción, el comprador debe completar los procedimientos de inspección y entrega dentro de _______ minutos, y hacer arreglos para que la descarga se complete dentro de _______ minutos.

4. Si los indicadores concretos de calidad y desempeño proporcionados por el proveedor no cumplen con los estándares nacionales o los acuerdos pertinentes, el comprador tiene derecho a rechazarlos.

5. El comprador no añadirá agua ni otros aditivos no acordados al hormigón.

9. Derechos y obligaciones básicos de los proveedores

1. Los proveedores deben establecer y mejorar un sistema de garantía de calidad, organizar la producción en estricta conformidad con las normas y especificaciones nacionales y cumplir con los requisitos. del contrato y la notificación al demandante, asegurando la calidad, cantidad y completando a tiempo las tareas concretas de producción y suministro. El cemento utiliza cemento de marca ______ y otros materiales han pasado la inspección del comprador. Una vez que el comprador verifica la proporción de mezcla, no se puede ajustar a voluntad. El ajuste debe notificarse al comprador con _______ días de anticipación.

2. El proveedor es responsable de diseñar la proporción de mezcla del concreto comercial de acuerdo con las especificaciones nacionales. El concreto en una misma pieza debe utilizar la misma proporción de mezcla y materias primas de la misma variedad y especificaciones. El proveedor deberá proporcionar de inmediato al comprador el certificado de calidad de fábrica y las instrucciones del producto para el concreto comercial de acuerdo con las diferentes variedades y grados de concreto. El comprador deberá proporcionar toda la información técnica relevante al realizar el pago.

3. Una vez que los vehículos de transporte y el personal del vehículo del proveedor ingresan al sitio, deben obedecer las instrucciones de despacho del personal responsable del lado de la demanda y brindar servicios de alta calidad.

4. El proveedor debe cooperar activamente con el demandante en inspecciones aleatorias de la calidad del hormigón y la cantidad del suministro. Cuando surjan disputas, el proveedor debe enviar personal de inmediato para negociar y resolver. Si se producen problemas de calidad en el lado de la demanda debido a razones del proveedor, el proveedor debe asumir la responsabilidad de la compensación.

5. El proveedor no podrá negarse a suministrar pequeños lotes de hormigón comercial.

6. Si el demandante viola el contrato al no pagar el precio estipulado en el contrato, el proveedor debe negociar activamente. Si la negociación fracasa, el suministro de hormigón al comprador podrá suspenderse previa notificación por escrito al comprador con _______ días de antelación.

10. Métodos de liquidación y pago

1. Método de liquidación: El proveedor preparará una declaración de liquidación una vez al mes en base a la factura firmada por el demandante y se la entregará al demandante. El comprador sellará el formulario de liquidación para confirmar la cantidad y el importe. De existir alguna objeción, el comprador deberá plantearla dentro de los _______ días, en caso contrario se tendrá por aprobada.

2. Forma de pago: El pago de los bienes se pagará _______ en el año en curso y el saldo restante se pagará en _______ veces en el año _______.

11. Responsabilidad por incumplimiento de contrato

1. Cuando el demandante incumpla el contrato y se atrase en el pago del hormigón comercial, deberá pagar al proveedor el importe adeudado en función del préstamo. tasa de interés estipulada por el Banco Popular de China para el mismo período Intereses sobre el pago y responsabilidad por incumplimiento de contrato.

2. Después de que una parte incumpla el contrato y la otra parte exija a la parte infractora que continúe ejecutando el contrato, la parte infractora continuará ejecutando el contrato después de asumir la responsabilidad antes mencionada por incumplimiento del contrato. .

12. Fuerza mayor

1. La fuerza mayor incluye explosiones e incendios causados por guerras, disturbios, epidemias a gran escala, caída de objetos voladores u otros motivos que no son responsabilidad del empleador o contratista, así como desastres naturales severos como viento, lluvia, inundaciones y terremotos.

2. Los costos y retrasos en la entrega debido a eventos de fuerza mayor serán asumidos por ambas partes respectivamente de acuerdo con los siguientes métodos:

(1) Todos los siniestros y equipos y otras pérdidas de propiedad. correrá a cargo de la parte.

(2) La pérdida de hormigón que haya sido entregado al sitio de construcción según lo notificado por el demandante correrá a cargo del demandante.

(3) El plazo de entrega retrasado se pospondrá en consecuencia.

(4) Si la fuerza mayor se produce debido a un retraso en el cumplimiento de una de las partes del contrato, la parte retrasante no puede quedar exenta de la responsabilidad correspondiente.

13. Rescisión del Contrato

1. Bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, el proveedor y el comprador podrán resolver el contrato:

(1) El El contrato no puede celebrarse debido a fuerza mayor.

(2) El contrato no puede ejecutarse debido al incumplimiento del contrato por parte de una de las partes (incluso debido a la suspensión o retraso de la construcción del proyecto, falla grave de los equipos de producción y transporte de concreto).

(3) Otras situaciones previstas por la ley.

2. Si una de las partes solicita rescindir el contrato, deberá enviar una notificación de rescisión por escrito a la otra parte e informar a la otra parte _______ días antes de enviar la notificación. El contrato se rescindirá cuando se envíe la notificación. llega a la otra parte.

3. Una vez resuelto el contrato, la parte culpable deberá compensar a la otra parte por las pérdidas causadas por la resolución del contrato.

4. Una vez resuelto el contrato, la validez de las cláusulas de transacción y liquidación pactadas por ambas partes en el contrato no se verán afectadas.

1. Presentar al Comité de Arbitraje ____________ para su arbitraje.

2. Si el arbitraje realizado por el comité de arbitraje local no es válido, puede presentar una demanda ante el Tribunal Popular.

15. Otros asuntos

1. El precio no debe ajustarse durante el período de suministro. Si son necesarios ajustes, ambas partes pueden negociar para ajustar el precio de suministro concreto y firmar un suplemento. acuerdo.

2. Este contrato se realiza en ______ copias, teniendo el comprador ______ copias y el proveedor ______ copias.

3. Si hay algún asunto no cubierto en este contrato, se celebrará un contrato complementario por escrito por separado. El contrato complementario tiene el mismo efecto jurídico que este contrato. Antes de la celebración del contrato complementario, se ejecutará este contrato y ninguna de las partes tendrá derecho a cambiar el contenido del contrato por sí sola.

4. El presente contrato surtirá efectos a partir de la fecha de la firma y sello de ambas partes.

Comprador (sello)

Agente autorizado:

Lugar de firma:

______año______mes_____ _Día

Proveedor (sello )

Agente autorizado:

Lugar de firma:

______ año ______ mes ______Contrato japonés de compra y venta de concreto 2

Parte A (Comprador ): (en adelante, Parte A)

Parte B (Vendedor): (en adelante, Parte B)

Con el fin de regular la compra y venta de materiales comerciales de concreto. , proteger los derechos e intereses legítimos de ambas partes, aclarar las responsabilidades técnicas y económicas de ambas partes y garantizar el progreso normal de la construcción del proyecto, de acuerdo con la "Ley de Contratos de la República Popular China" y las leyes y reglamentos pertinentes, Se debe seguir la igualdad, la voluntariedad y la justicia. De acuerdo con el principio de buena fe, la Parte A y la Parte B han llegado a un acuerdo sobre la compra y venta del concreto comercial requerido para el proyecto de construcción bajo este contrato y han celebrado este contrato, y ambas partes se comprometen a respetarlo.

Hormigón comercial C10 metro cuadrado 255

Hormigón comercial C15 metro cuadrado 265

Hormigón comercial C20 metro cuadrado 275

Hormigón comercial C25 cuadrado metro 285

Hormigón comercial C30 metro cúbico 295

Hormigón comercial C35 metro cúbico 310

Hormigón comercial C40 metro cúbico 325

Hormigón comercial C45 metro cúbico 345

Observaciones: El área total de construcción de este proyecto es de aproximadamente 56828,76㎡ y el volumen cuadrado total tentativo es de 26000m3. La cantidad de asentamiento final estará sujeta al uso real. Este precio es el precio de recepción cuando se entrega en el sitio de construcción. El precio del concreto impermeable P6 y P8 aumentará en 15 yuanes/m3. Para el concreto de piedra fina, el precio aumentará en 15 yuanes/m3. usado, el precio aumentará en 30 yuanes/m2 si se utiliza una bomba de automóvil con una altura de 37 m o más, el precio aumentará en 35 yuanes/m2/m3 cuando la tarifa de la bomba se pague en efectivo por cada lote. , la tarifa de bombeo se reducirá en 5 yuanes por metro cúbico según el precio anterior. La tarifa de construcción de invierno aumenta en 15 yuanes/㎡, desde el 15 de noviembre del año en curso hasta el 15 de marzo del año siguiente

2. Lugar y método de entrega

2. Tiempo de entrega:

3. Método de entrega: De acuerdo con las necesidades del progreso del proyecto, la Parte A notificará al representante en el sitio de la Parte B sobre el proyecto con 24 horas de anticipación. y proporcionar la marca del concreto requerido, la cantidad y las piezas de vertido del proyecto, los métodos de vertido de concreto y explicar los requisitos técnicos de calidad para garantizar que la Parte B tenga suficiente tiempo de preparación del suministro.

La Parte B es responsable de organizar y contactar a los vehículos de transporte para transportar el concreto comercial al lugar de entrega designado por la Parte A. El concreto comercial que llegue con el concreto comercial debe tener el certificado de fábrica y el informe de inspección del fabricante comercial. concreto especificado por la Parte A. "Informe de proporción de la mezcla de concreto premezclado", evaluación de apertura y otra información y certificados técnicos completos. El concreto suministrado por la Parte B al sitio de construcción se desplegará uniformemente y obedecerá las instrucciones de la dirección del sitio de construcción de la Parte A. personal. La Parte A organizará y hará arreglos con prontitud para que personal dedicado inspeccione y vierta los materiales en el sitio de construcción del proyecto. Debido al volumen insuficiente de mezcla de concreto de la Parte B, la capacidad de transporte insuficiente y circunstancias especiales imprevistas e inesperadas (como cortes de energía de la línea de alto voltaje, fallas del equipo mecánico), la Parte B garantiza el vertido continuo de concreto de ingeniería con las mismas materias primas y la misma mezcla. relación.

3. Estándares de calidad y requisitos técnicos

1. La calidad del concreto comercial debe cumplir con los estándares nacionales y los requisitos de la Parte A.

2. Proporción de mezcla de; concreto comercial Debe realizarse estrictamente de acuerdo con los datos e información proporcionados por el laboratorio de la Parte A: no se permite cambiar la proporción de mezcla sin autorización:

3. Cemento: Utilice cemento Portland ordinario 42.5# .

4. Arena: arena media.

5. Piedra: clasificada continuamente de 5 a 25 mm.

6. El asentamiento es de: mm.

4. Pedido y entrega

1. La Parte A designa a (número de cédula de identidad) como la persona responsable de la compra y venta de concreto para el proyecto bajo este contrato, y su/ su responsabilidad en asuntos concretos Firmar y confirmar (si hay algún cambio de personal se debe notificar por escrito a la Parte B). Cada vez que la Parte A requiera que la Parte B suministre bienes, debe notificar a la Parte B con 24 horas de anticipación mediante una orden escrita o por fax, especificando el tiempo de vertido, el grado de resistencia del concreto, el asentamiento, la cantidad, el lugar de vertido y el método de vertido. Cuando se requieran productos con requisitos especiales, se notificará a la Parte B con 3 días de anticipación.

2. Se requiere que el albarán de entrega de la Parte B complete con precisión el número de vehículo, el número de vehículo, el grado de resistencia del concreto, la cantidad, el lugar de vertido y el tiempo de entrega.

5. Método de medición

1. La cantidad de hormigón comercial enviada al sitio de construcción por la Parte B y firmada por ambas partes será la base para el acuerdo.

2. La Parte A designa a la persona responsable de la compra y venta de hormigón de ingeniería en virtud de este contrato para verificar y confirmar el contenido indicado en la factura entregada en el sitio de construcción.

3. La Parte B garantiza que el hormigón suministrado cumple con las normas JGJ55-2000; J64-2000 (peso a granel entre 2350kg-2450kg/m3). La Parte A puede verificar aleatoriamente la capacidad de la Parte B en cualquier momento, pero se debe notificar al personal comercial de la Parte B para que esté presente, y ambas partes deben presenciar y firmar para confirmación.

Parte A:

Parte B:

Fecha: Contrato de Compra y Venta de Concreto 3

Unidad de Pedido (Parte A):

Proveedor (Parte B):

Para garantizar que el concreto comercial se suministre a tiempo de acuerdo con la calidad y cantidad, y para aclarar las responsabilidades y derechos de ambas partes, el suministro y Las partes de la demanda deberán, después de la negociación, de conformidad con el "Contrato de la República Popular de China", la "Ley", la "Ley de Construcción de la República Popular de China", GB/T14902-20 "Concreto premezclado" y las normas nacionales pertinentes. , normativa provincial y municipal sobre el manejo del concreto comercial premezclado Sobre la base de reciprocidad y beneficio mutuo, negociaremos amigablemente para llegar a un consenso y firmar este contrato para cumplirlo.

Artículo 1: Descripción general del proyecto

Plazo de entrega del contrato: de x, mes x, 20xx a x, mes x, 20xx

Artículo 2: Calidad del hormigón comercial requisitos y métodos de suministro

1. Requisitos de calidad y materiales: la calidad debe cumplir con las normas nacionales pertinentes. El proveedor garantiza que el hormigón comercial cumple con la "Norma de evaluación e inspección de resistencia del hormigón" GBJ107. Materiales comerciales para mezcla de hormigón: cumplen con los requisitos de la normativa nacional correspondiente.

2. Cuando el concreto comercial se entregue al sitio de construcción, será devuelto si la calidad del asentamiento no cumple con los requisitos del sitio.

3. La Parte B deberá cumplir con los requisitos de la Parte A en cuanto a grado de resistencia, asentamiento, grado de impermeabilidad del concreto comercial y materiales de mezcla de concreto según el plan de diseño y construcción.

4. La frecuencia de la entrega de concreto comercial debe garantizar la continuidad de la construcción de concreto en el sitio.

5. Cuando el concreto comercial sale de la fábrica, la Parte B es responsable de proporcionar a la Parte A cuatro copias del "Certificado de Calidad de Fábrica de Concreto Premezclado" y la información relevante para cada lote y enviarlas a la Parte A. para archivar.

6. El trabajo de prueba del hormigón en el lugar de entrega será realizado por ambas partes A y B. Los resultados de la prueba se utilizarán como parte de los datos de prueba técnica emitidos por la Parte B. Para cada turno de trabajo, el número de muestreos y el número de grupos de bloques de prueba deben cumplir con las especificaciones y requisitos in situ. La Parte B es responsable de proporcionar un conjunto completo de información técnica relacionada con el concreto premezclado de acuerdo con las especificaciones.

7. La Parte B entregará la mercancía en lotes según las partes vertidas. La Parte A deberá presentar un "Aviso de demanda" para cada lote a la Parte B con 24 horas de anticipación, informando a la Parte B por escrito del grado de resistencia, la cantidad de vertido, el tiempo de suministro y los requisitos especiales del concreto requerido. La parte B será notificada con 6 horas de antelación.

8. Requisitos de la bomba del vehículo: La Parte B debe cumplir con las normas sobre medio ambiente en la obra y seguridad y salud ocupacional. Los automóviles no deben transportar barro, basura ni producir ruido. La bomba de entrega debe ser inspeccionada periódicamente para evitar accidentes mecánicos que puedan afectar la producción o causar accidentes de seguridad.

9. Cuando se entregue hormigón comercial en el sitio de construcción, se emitirá una visa para bicicletas. La Parte A asignará a una persona dedicada a la que la unidad le encomendará por escrito la tarea de inspeccionar el volumen de concreto de cada camión de acuerdo con la "orden de entrega" de la Parte B y firmar la recepción en el sitio.

Artículo 3: Cláusula de Responsabilidad de Seguridad

Durante el período de suministro, la Parte B será responsable de cualquier siniestro y todos los accidentes mecánicos que ocurran debido a las medidas de seguridad inadecuadas del operador de la Parte B y la violación de procedimientos operativos seguros y asumir todos los costos.

Artículo 4: Forma de liquidación y forma de pago

1. Forma de liquidación:

2. Forma de pago:

Según el utilizado La cantidad de concreto se liquidará y el pago se basará en el monto del acuerdo. Hasta que el usuario ya no utilice concreto comercial, ambas partes harán un acuerdo general si el monto total del acuerdo se paga dentro de un mes después de que ambas partes firmen. y aprobar, el monto restante quedará pendiente de finalizar la auditoría del proyecto/Pagar en su totalidad.

Artículo 5: Responsabilidades de ambas partes

(1) Parte A

1. Proporcionar a la Parte B las condiciones necesarias para el vertido del hormigón.

2. Asignar una persona especial para comprobar y aceptar la cantidad y calidad del hormigón comercial entregado en obra y el “albarán de entrega” con el visado del vehículo.

Aceptante:

Número de contacto:

(2) Parte B

1. Si el vehículo de transporte de hormigón necesita un pase para entrar y salida (departamentos gubernamentales de Yanjiao), la Parte B será responsable de obtener pases para los vehículos de transporte.

2. La Parte B garantizará el suministro oportuno y continuo de concreto comercial de acuerdo con el grado de resistencia, asentamiento, tiempo de entrega, cantidad, etc. del concreto propuesto por la Parte A, y aceptará la inspección y supervisión de la Parte A. Por culpa de la Parte B, el concreto no se vertió dentro del tiempo requerido por la Parte A, y la Parte B es responsable de todas las pérdidas causadas por la Parte A.

3. Durante el proceso de vertido del concreto, la Parte B debe; para garantizar la continuidad del vertido, la Parte B será multada con 1.000 yuanes si el intervalo entre los trabajos de vertido de hormigón supera las dos horas por culpa de la Parte B; si hay problemas de calidad en el hormigón debido a intervalos demasiado largos, la Parte B lo hará; ser responsable de todas las pérdidas.

4. Se debe garantizar la calidad del concreto comercial. Si el concreto entregado al sitio tiene delaminación o segregación o el tamaño o asentamiento de las partículas de grava no cumple con los requisitos, la Parte A tiene derecho a rechazarlo. firmar por ello, y la Parte B será responsable de la pérdida económica.

5. Realizar pruebas de hormigón comercial de acuerdo con las normas y especificaciones nacionales y proporcionar información de manera oportuna.

6. Asignar una persona dedicada para ayudar a la Parte A en el suministro y vertido de concreto comercial en el sitio y cumplir con la gestión en el sitio de la Parte A.

7. La Parte B entregará las bombas de camión y los accesorios correspondientes que puedan satisfacer las necesidades de construcción al sitio de la Parte A con anticipación y será responsable del tendido de tuberías.

8. La Parte B debe satisfacer las necesidades de vertido de hormigón de la Parte A. Si no se pueden cumplir los requisitos, la Parte A tiene derecho a reemplazar al fabricante de hormigón. Al mismo tiempo, todos los fondos restantes se pagarán a la Parte. B en una suma global después de que se complete el proyecto y se complete la liquidación.

Artículo 6: Otros

1. Si durante la ejecución de este contrato surge alguna controversia, ésta se resolverá mediante negociación entre la Parte A y la Parte B. Si la negociación fracasa, se La demanda podrá presentarse a través del Tribunal Popular donde se encuentre ubicado el proyecto.

2. Las cuestiones no previstas en este contrato se resolverán mediante negociación entre la Parte A y la Parte B. Las cláusulas complementarias tendrán el mismo efecto que este contrato.

3. El presente contrato se realiza por triplicado, dos copias para la Parte A y una copia para la Parte B. Durante el proceso de construcción, si la Parte A desea agregar nuevos niveles y cantidades de resistencia del concreto, solo necesita firmar el "Contrato de venta de concreto comercial (anexo)".

4. El presente contrato surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y sello, y terminará automáticamente al finalizar las materias pactadas.

Unidad del lado de la demanda:

Unidad del lado del proveedor:

Contrato firmado: Contrato de Compra y Venta de Concreto 4 el x, mes x, 20xx

Una, ambas partes

Proveedor:

Número de contrato:

Demandante:

Lugar de firma:

Tiempo de firma: _______año_______mes_______día

2. Requisitos de calidad y normas técnicas:

El proveedor es responsable de la calidad del concreto suministrado, el cual se ajusta a las normas nacionales vigentes. Los estándares se implementan de acuerdo con GB/T14902-20xx.

3. Lugar de entrega, método y responsabilidad de seguridad:

De acuerdo con la cantidad requerida y el nivel de resistencia del concreto, el comprador debe enumerar un plan escrito o comunicarse con el proveedor por teléfono dos días después. antes de la entrega. El proveedor deberá entregar el concreto al sitio de construcción del demandante de manera oportuna y precisa, el demandante deberá hacer todos los preparativos antes del vertido del concreto, incluidos caminos sólidos y lisos y agua e iluminación completas. Si es necesario aumentar o disminuir la cantidad de hormigón cerca del final del vertido, el solicitante deberá comunicarse con el proveedor con los resultados estimados una hora antes del final del suministro. De lo contrario, el solicitante será responsable de las consecuencias (pérdidas); el demandante no violará las regulaciones y exigirá el suministro. El comprador debe ser obligado a realizar el trabajo; de lo contrario, todas las consecuencias correrán a cargo del comprador.

4. Método y costo de transporte: El proveedor es responsable del transporte y bombeo, y el costo está incluido en el precio unitario del concreto.

5. Método de medición del hormigón: la factura del proveedor y el documento firmado y aceptado por el personal de recepción del demandante se utilizan como base para la cantidad de liquidación concreta. El demandante puede supervisar y realizar inspecciones y verificaciones aleatorias en cualquier momento. tiempo.

6. Forma y plazo de liquidación: A partir de la fecha del suministro concreto, ambas partes conciliarán las cuentas antes del día 5 de cada mes. El demandante deberá pagar al proveedor el pago concreto verificado _______ dentro del día 10 de. cada mes, y el saldo ______ _Pague en su totalidad una vez completado el suministro de concreto.

7. Estándares de aceptación: De acuerdo con el estándar de calidad del concreto GB/T14902-20xx, el proveedor deberá proporcionar datos técnicos que cumplan con los requisitos de inspección de calidad como datos de aceptación a tiempo.

8. Otras cuestiones pactadas:

1. Ambas partes deberán cumplir estrictamente el contrato. Si el demandante pretende incumplir el pago concreto, el proveedor tiene derecho a dejar de suministrar. concreto;

2. Cuando el demandante desee concreto, deberá comunicarse con el proveedor para su envío con un día de anticipación.

9. Responsabilidad por incumplimiento de contrato: La responsabilidad por incumplimiento de contrato será; ser investigado de acuerdo con la "Ley de Contratos". Si una de las partes incumple los términos anteriores, debe pagar una indemnización por daños y perjuicios a la otra parte, de lo contrario todas las consecuencias correrán a cargo de la parte que incumple.

10. Métodos de resolución de disputas:

Si surge una disputa durante la ejecución de este contrato, ambas partes la resolverán mediante negociación si las dos partes no pueden resolverla mediante negociación. negociación, pueden solicitar arbitraje a la Comisión de Arbitraje de Lu'an o presentar una demanda ante el Tribunal Popular Municipal de Lu'an.

11. Este contrato se redacta en dos copias, quedando cada parte en posesión de una copia. Entrará en vigor una vez firmado y sellado. El período de validez es desde la fecha de la firma del contrato hasta la fecha de. pago del pago del material.

Parte A: Parte B:

_______año_______mes_______día: Contrato de compraventa de concreto 5

Unidad de pedido (Parte A):_________

Proveedor (Parte B): _________

De acuerdo con la "Ley de Contratos de la República Popular China" y las regulaciones nacionales, provinciales y municipales pertinentes sobre el manejo del concreto comercial premezclado, sobre , Parte B negocia y se compromete a firmar este contrato de compraventa concreto, el cual será acatado por la Parte A y la Parte B. El contenido es el siguiente:

1. Descripción general del proyecto

Unidad de construcción: _________

Nombre del proyecto: _________

Dirección del proyecto: _________

Forma estructural: _________

Número total de pisos: _________

Altura total: _________

Distancia de transporte: _________

2. Cantidad total del contrato y monto total

Cantidad total (estimada): _________m3

Cantidad total (estimada): RMB (mayúscula) ________ , RMB_________

Los detalles del concreto básico son los siguientes: Unidad de cantidad (yuanes) 3. La calidad y los requisitos técnicos del concreto básico y las condiciones para que ambas partes sean responsables del calidad

1. La Parte B debe cumplir con el contrato requiere el suministro de concreto de varios niveles de resistencia. La calidad del concreto comercial debe cumplir con los estándares estipulados por el estado. del hormigón comercial es causado por la Parte B, la Parte B debe asumir toda la responsabilidad.

2. Cuando el concreto comercial llega al sitio, la Parte A debe llevar a cabo una construcción razonable de acuerdo con los requisitos de las especificaciones del concreto comercial si se confirma que se causa el problema de calidad del concreto comercial. por la Parte A, la Parte A debe asumir toda la responsabilidad.

3. La Parte A debe enviar personal especial para supervisar e inspeccionar la cantidad de concreto comercial antes del vertido, el asentamiento y otros indicadores técnicos, así como la actitud de servicio del personal de la Parte B en el sitio de construcción, si lo hay. Ante cualquier objeción, se podrá denegar la emisión del hormigón comercial. La factura de mercancías será negociada y resuelta inmediatamente con la Parte B. Si no hay objeción, la Parte A deberá firmarla con sinceridad.

4. Otros asuntos acordados ________.

IV.Requisitos para firmar el concreto comercial

1. Este contrato estipula que la Parte A asigna especialmente a _________ para firmar el concreto comercial proporcionado por la Parte B. Nadie más tiene el derecho. firmar para el concreto comercial proporcionado por la Parte B. Firmar para recibir.

2. Cuando la cantidad acumulada de concreto comercial proporcionada por la Parte B alcanza _________m3, si la Parte B requiere que la Parte A certifique esta cantidad de concreto, la Parte A debe emitir un certificado de certificación de cantidad a la Parte B y retirar el certificación al mismo tiempo. Recibo concreto de la parte de cantidad.

3. La pérdida razonable de hormigón se implementará de acuerdo con las normas nacionales.

4. Otros asuntos acordados ________.

5. Estándares de aceptación para el concreto comercial

1. Los criterios de aceptación para el concreto comercial se basarán en los resultados del informe de compresión del concreto 28 días después de la fecha de producción del concreto comercial. Concreto si no hay objeciones, se considerará como La calidad concreta está calificada. El muestreo estará sujeto a (proveedor, sitio de construcción, tercero).

2. Otros___________.

6. Tiempo de suministro, método, ubicación y otras condiciones del concreto comercial

1. El suministro de concreto comercial será desde _________año________mes_________día hasta_ Terminando el _________año________mes_________, si se excede este tiempo de suministro , la Parte B tiene derecho a interrumpir el suministro y responsabilizar a la Parte A por incumplimiento de contrato.

2. Antes de cada vertido, la Parte A debe notificar a la Parte B con _________ horas de anticipación el grado, cantidad, ubicación de construcción, posición y tiempo de construcción del concreto comercial requerido, y completar el formulario de pedido de concreto comercial. según sea necesario.

Si hay algún cambio, la Parte A deberá notificar a la Parte B con _________ horas de anticipación.

3. Antes de cada construcción de concreto, la Parte A debe nivelar el sitio de construcción, garantizar el buen funcionamiento de los vehículos en el sitio de construcción y coordinar la relación con los departamentos relevantes y las personas circundantes. retrasado por diversas razones. La Parte B no se hace responsable si hay problemas de calidad con el concreto.

4. Este contrato estipula que el lugar de la mercancía (suministro, compra y recepción) es el lugar donde se ejecuta este contrato.

5. Otro _________.

7. Forma y plazo de liquidación___________.

8. Responsabilidad por incumplimiento de contrato

1. Después de la firma del contrato, si la Parte A rescinde el contrato sin motivo a mitad de camino o la Parte B rescinde el contrato sin motivo a medio camino, deberá pagar a la otra parte el precio total estimado del 10% especificado en el contrato.

2. Si la Parte A no realiza el pago de acuerdo con el método de liquidación estipulado en el contrato, la Parte B tiene derecho a rescindir el contrato y responsabilizar a la Parte A por incumplimiento del contrato. , La Parte A debe soportar una tarifa por pago atrasado del 0,5% por día.

3. Si el proyecto se suspende por culpa de la Parte A, la Parte A debe liquidar todos los pagos concretos de la Parte B dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la suspensión.

4. Dentro de la cantidad de hormigón requerida por la Parte A, cuando la Parte B lo haya producido y la Parte A se proponga devolverlo, esta parte de hormigón se considerará comprada por la Parte A y la Parte. Hay que firmarlo según los hechos.

5. La Parte B deberá proporcionar verazmente a la Parte A los informes experimentales de cada lote de concreto comercial después de que la Parte A pague el precio estipulado en el contrato. Si la Parte A incumple el contrato, la Parte B tendrá el derecho. Justo antes de que se resuelva la disputa, no se proporcionan informes de pruebas de hormigón comerciales.

6. Otra responsabilidad por incumplimiento de contrato ________.

9. Métodos para resolver disputas contractuales: Las disputas que surjan durante la ejecución de este contrato deben negociarse o mediarse. Si la negociación o la mediación fallan, se puede utilizar el método _______ para resolver la disputa.

1. Comisión de Arbitraje de Dalian.

2. El tribunal donde se ejecuta el presente contrato.

3. _________.

10. Los asuntos no cubiertos en este contrato se resolverán mediante negociación entre la Parte A y la Parte B.

11. Este contrato se realiza por triplicado. La Parte A y la Parte B conservan cada una una copia y conservan la otra copia.

12. Este contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado y sellado por ambas partes.

13. Acuerdo complementario: _________.

Parte A (sello oficial): _________ Parte B (sello oficial): _________

Representante legal: ________ Agente legal: _________

Agente autorizado: _________ Autorizado Agente: _________

Teléfono: _____________ Teléfono: _________

Banco de apertura de cuenta y número de cuenta: ________ Banco de apertura de cuenta y número de cuenta: _________

Código postal: _________ Código postal: _________

____________año_______mes_______día_________año_______mes_______día

Lugar de firma:_______Lugar de firma:_________

上篇: 下篇: